+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на выполнение сантехнических работ с материалами

Объект принадлежит Заказчику на праве собственности или: на праве аренды и т. Рабочая документация предоставляется Инженерной организацией исключительно для целей настоящего Договора, составлена ею в целях реализации технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект. Комплекс Работ по настоящему Договору состоит из выполнения следующих мероприятий:. Подключение к действующим сетям и пуско-наладочные работы устроенных систем Объекта.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Типовой договор подряда

Согласно договору подряда одна сторона подрядчик должен выполнить по заданию другой стороны заказчика определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязуется принять результат работы и произвести оплату. Такой договор считается возмездным, консенсуальным и взаимным. Предметом договора выступает результат выполненной работы.

Результатом работы может быть создание новой вещи или изменение уже существующей. Существенным условием договора подряда является его срок. В договоре должен быть указан начальный, промежуточный и конечный срок выполнения работ. В договоре подряда может быть указан срок принятия результата работы, если же такой срок не будет указан, то заказчик обязуется принять результат работы сразу же после сообщения подрядчиком о его готовности.

Цена договора может быть выражена в приблизительной или твердой смете. Твердая смета может составляться в случае, если известны все исходные данные, внесения изменений в твердую смету не допустимы. Приблизительную смету составляют тогда, когда заранее нельзя определить количество и объем работ. Если в договоре подряда не предусмотрено обязанности подрядчика выполнять работу лично, то подрядчик может привлекать к работе субподрядчиков.

В таком случае ответственность за сроки и качество работы будет нести генеральный подрядчик. Гражданский кодекс предусматривает такие виды договора подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение изыскательных и проектных работ и т.

Сайт Договор-Юрист. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором — никаких устных договорённостей. Бумага и подпись — лучшее доказательство ваших намерений. Ру - актуальные образцы договоров и юридическая помощь. Ру Сообщество юристов России кодексы и образцы договоров Право не может существовать без правоведов, которые каждодневно совершенствуют его.

Войти Регистрация Добавить в закладки. Типовой договор подряда Согласно договору подряда одна сторона подрядчик должен выполнить по заданию другой стороны заказчика определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязуется принять результат работы и произвести оплату. Договор подряда Договор подряда на строительство дома Договор подряда выполнение работы иждивением подрядчика Договор подряда выполнение работы с использованием материала заказчика Договор подряда на электромонтажные работы Существенным условием договора подряда является его срок.

Расчётно-кассовое обслуживание. Активные юристы не в сети. Пилипенко Игорь Александрович г. E-mail: lawyer yandex. Лучшие юристы онлайн. Антипов Евгений Сергеевич г. E-mail: gladiator-yo mail. Кузнецова Марина Васильевна г. E-mail: marinamikhalutina mail.

E-mail: zaharov. Гладкий Николай Николаевич г. Обновления кодексов Ответы юристов Законность оказания такой услуги Сначала землепол В соответсвии с п.

Если Ваш возраст достиг максимального, В вашем случае допущено Информация Контактная информация Поиск договоров Каталог юристов Адреса юридических компаний России Полезная информация Судебная практика Правила сайта. Бесплатные юридические консультации:.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

Описание документа. Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить сантехнические работы в обусловленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке, установленном соглашением. Сторонами договора являются заказчик и подрядчик.

В качестве заказчика могут выступать любые субъекты гражданского права. В качестве подрядчика могут выступать физические и юридические лица, имеющие для осуществления сантехнических работ специальные разрешительные документы лицензии.

Предметом типового образца договора подряда на сантехнические работы являются — непосредственно сама работа и ее результат, который должен быть материально осязаем и индивидуально определен. Качество достигнутого результата должно соответствовать условиям договора.

При отсутствии в документе таких условий, качество достигнутого результата должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобным работам. Помимо описания вида и объема сантехнических работ, в документе следует описать объект работ, сроки выполнения и стоимость сделки. Если задание планируется выполнять поэтапно, этот момент следует отразить в тексте документа, отдельно указав срок каждого этапа.

Стоимость сделки может быть отражена в Смете, которая после утверждения и подписания сторонами становится неотъемлемой частью соглашения. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения задания по договору подряда на сантехнические работы определяются приложениями — Перечнем материалов и Перечнем оборудования.

Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения. Договор подряда на сантехнические работы предполагает, что исполнитель берет на себя ответственность за монтаж, использование или ремонт санитарно-технического оборудования, а заказчик — обязуется оплатить его труд.

На этой странице вы узнаете о порядке заключения такой сделки и сможете составить и скачать юридически грамотный договор на выполнение сантехнических работ. Дата актуализации: Полезная информация. Конструктор документов. Договор подряда. Договор подряда на сантехнические работы.

Структура и содержание договора подряда на сантехнические работы Дата и место заключения соглашения. Наименование сторон. Предмет договора. В соответствии с договором, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы в установленный договором срок, а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику, обусловленную соглашением цену.

Указывается, что подрядчик самостоятельно выбирает способы выполнения задания. Объем, содержание и сроки выполнения работ определяются в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью соглашения. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения задания, определяются в соответствующих перечнях — Перечне материалов и Перечне оборудования. В этом же пункте заказчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения на проведение сантехнических работ, что подтверждается соответствующими документами копии указанных документов прикладываются к договору подряда на сантехнические работы.

Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты или события и действует до даты или события. Указываются соответствующие даты или события.

Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка. Сроки выполнения работ. Срок выполнения задания определяется в Календарном плане. Уточняются условия и порядок перенесения сроков. Стоимость работ и порядок расчетов. Порядок сдачи и приема работ. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством России.

Основания и порядок расторжения договора подряда на сантехнические работы. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию заказчика или подрядчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.

Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России. Прочие условия. Список приложений. Адреса и реквизиты сторон. Подписи сторон.

Дополнительные документы к бланку договора подряда на сантехнические работы Заполнить и скачать бланк договора можно на нашем сайте вместе с приложениями: Техническое задание; Смета; Перечень материалов; Перечень оборудования; Акт приема-передачи материалов; Акт приема-передачи оборудования; Дополнительное соглашение; Протокол разногласий; Протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах: Предмет подряда ; Стороны подряда ; Условия подряда ; Форма подряда ; Нормы права подряда ; Учет подряда ; Заключение подряда ; Расторжение подряда ; Приложения подряда ; Документы подряда.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения задания по договору подряда на сантехнические работы определяются приложениями — Перечнем материалов и Перечнем оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения. Структура и содержание договора подряда на сантехнические работы. Дата и место заключения соглашения. Наименование сторон. Предмет договора. В соответствии с договором, подрядчик обязуется по заданию заказчика.

Договор подряда на сантехнические работы

Статья — о нюансах таких соглашений. Здесь же вы сможете скачать образец договора ГПХ на оказание услуг. Договор бытового подряда заключают в письменном виде, и он имеет целью предоставить уникальный результат, конкретную работу, представляющую ценность для заказчика. Особенно важно, чтобы документ детально описывал этот результат. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

Основные вопросы регулируются Гражданским кодексом РФ, преимущественно главами 37 — о подряде и 39 — о возмездном оказании услуг, где прописано главное о договоре ГПХ — что это, в какой форме заключается, какие обязательные положения содержит. Документ имеет определённые особенности и отличается от контрактов, которые заключают между собой организации.

Обслуживание туалетных ой кабин ы по адресу, указанному в пункте 1. Стоимость разового Обслуживания составляет:. Стоимость Обслуживания Исполнитель может изменять, с предварительным уведомлением Заказчика в счете на оплату. Стоимость оплаченных Заказчиком обслуживаний не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. В чем его отличие от договоров подряда и субподряда? Для чего составляется дополнительное соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг?

В рамках соглашения об оказании услуг одно лицо берет на себя обязательство по выполнению определенных действий услуг , а другая сторона обязуется произвести их оплату.

Важнейшей особенностью этого соглашения является его личный характер, то есть оказать услугу, по общему правилу, должно именно то лицо, на которое договором возлагается такая обязанность. В этом прослеживается сходство между соглашением о выполнении услуг и трудовым договором. Гражданский кодекс регулирует типовой договор оказания услуг , хотя существует большое количество различных видов услуг юридические, медицинские, рекламные и т.

Нужен образец договора на оказание услуг. Разового оказания услуг выполнения работ. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

Подрядчик обязуется использовать материалы, соответствующие нормам и выполнять работы, не нарушая действующих норм. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность , а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Стоимость услуги работы определяется соглашением Исполнителя и Заказчика.

Типовой договор подряда на вып-е монтажных работ. Все виды договоров на одной странице. В этом же пункте заказчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения на проведение сантехнических работ, что подтверждается соответствующими документами копии указанных документов прикладываются к договору подряда на сантехнические работы.

Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить сантехнические работы в обусловленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке, установленном соглашением. Сторонами договора являются заказчик и подрядчик.

В качестве заказчика могут выступать любые субъекты гражданского права. В качестве подрядчика могут выступать физические и юридические лица, имеющие для осуществления сантехнических работ специальные разрешительные документы лицензии. Предметом типового образца договора подряда на сантехнические работы являются — непосредственно сама работа и ее результат, который должен быть материально осязаем и индивидуально определен. Качество достигнутого результата должно соответствовать условиям договора.

Договор о производстве сантехнических работ и услуг скачать, приложения к договору, график производства работ распечатать. Скачать doc. Договор на оказание охранных услуг Образец. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Договор на выполнение сантехнических работ вправе заключаться как с фирмой, так и с частным лицом. Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить в известность Заказчика. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика безвозмездного устранения выявленных в работе Подрядчика недостатков в кратчайшие сроки.

Подрядчик гарантирует, что если в течение 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком будут выявлены какие-либо скрытые дефекты монтажа, или работоспособности смонтированных систем, то они будут бесплатно устранены Подрядчиком не позднее, чем за 10 рабочих дней.

Подсобные работы очистка помещений от посторонних предметов, пробивание технологических отверстий, штрабление и т. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.

То есть его риск состоит в том, что отсутствует пенсионное обеспечение, нет официального стажа, нет больничных, декретных, отпускных и т. К тому же ФНС и трудовая инспекция косвенно также не заинтересованы в оформлении гражданского договора: никаких налогов и взносов в бюджет не поступает. Поэтому при подписании такого документа важно проследить, что оказываемая услуга действительно не может быть признана в качестве постоянных трудовых отношений. Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] далее — Объект. В случае выполнения Работником наряду со своей основной работой дополнительной работы по другой должности или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы Работнику производится доплата в размере, установленном дополнительным соглашением сторон.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы — в двойном размере. По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Трудовой договор со слесарем-сантехником с условием об испытании Важно Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя выполнение трудовых обязанностей по.

Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя, соблюдения законодательства РФ, подзаконных актов, локальных нормативных актов. Привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. При отсутствии в документе таких условий, качество достигнутого результата должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобным работам. Это необходимый шаг, на котором обе стороны гарантируют себе юридическую защиту.

И, конечно, рабочие специальности тоже требуют защиты, поэтому ТЖС обязано заключить трудовой договор с сантехником или слесарем-сантехником для избегания конфликтных ситуаций. Тематика документа: Файл текстовой версии: 37,0 кб Сохранить документ: г. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу в должности слесаря-сантехника 2-го 3, 4, 5, 6 разряда, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором при его наличии , соглашениями, локальными нормативными актами и данным договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять трудовые функции, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя.

Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством РФ.

Запись в книжку делается, когда вы заключаете с физическим лицом трудовой договор ТД. Судя по вашим словам, он необходим, поскольку занятость является основной. По ГПД подобный вариант невозможен. Например, на его основании вы можете обратиться к мастеру, чтобы он разово починил компьютер. Если же работа выполняется на постоянной основе, необходимо фиксировать трудовые отношения. Главное — в контрактах не должно быть признаков трудового договора. Часто они встречаются в соглашениях с физлицами без статуса ИП.

Эти признаки может содержать и образец договора ГПХ на оказание бухгалтерских услуг. Тогда проверяющие заподозрят, что исполнитель работает в организации бухгалтером. Как этого избежать? Принять по акту приемо-сдачи услуг и оплатить услуги по цене, указанной в п. Существенные условия договора подряда, указанные в соглашении с физическим лицом, не должны совпадать с должностными обязанностями штатных сотрудников и особенно с сотрудниками, выполняющими работы по основной экономической деятельности компании.

Договорные отношения в трудовой сфере предусматриваются и отдельными федеральными законами. В числе иных вопросов он регламентирует трудовые отношения в части управления акционерным обществом на основе договора об управлении акционерным обществом. Соглашение имеет определенный срок действия, который устанавливается сторонами и закрепляется в отдельном пункте самого договора. Максимальный период никак не ограничен. Можно предусмотреть промежуточные сроки, если допустимо сдавать работу по частям.

Сам заполненный бланк хранится пять лет, это определяется ст. Общая правоспособность физических лиц не препятствует заключению между ними практически любых ГПД, за исключением требующих специальной правоспособности, например кредитных.

На практике все многообразие договоров между гражданами сводится к 4 видам:. В ряде случаев документ не требует обязательной письменной формы, для этого его цена не должна превышать 10 МРОТ п.

За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации. Сторона не несет ответственности за нарушение условий договора, если такое нарушение произошло не по ее вине. Исполнитель несет полную ответственность за порчу и либо утерю имущества Заказчика, которая имела место по вине Исполнителя.

В случае нанесения ущерба либо утери имущества Заказчика Исполнитель обязуется возместить Заказчику полную стоимость имущества, указанную в товаросопроводительных документах. В статье НК РФ подробно рассказываться о том, в каких случаях будет актуально оплачивать за гражданско правовой договор налоги и взносы Есть также частные случаи, когда соглашение ГПД будет или не будет облагаться страховыми взносами.

Подробнее о них можно прочесть в 34 главе НК РФ, а в особенности статьях и Отчисления для физлица на травматизм, выплачиваемого в ФСС, при страховых взносах по гражданско правовым договорам в году не требуются. Статьи и НК РФ уточняют, в каких случаях эти процентные ставки могут быть понижены.

Договор гпх с сантехником образец

Объект принадлежит Заказчику на праве собственности или: на праве аренды и т. Рабочая документация предоставляется Инженерной организацией исключительно для целей настоящего Договора, составлена ею в целях реализации технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект.

Комплекс Работ по настоящему Договору состоит из выполнения следующих мероприятий:. Подключение к действующим сетям и пуско-наладочные работы устроенных систем Объекта.

Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящего Договора. Обеспечение строительства строительными материалами, изделиями и конструкциями, санитарно-техническим, электротехническим и иным инженерным оборудованием осуществляет Подрядчик. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости Работ по настоящему Договору приобретать необходимое оборудование и материалы.

При этом стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования и материалов. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии этих сертификатов и т. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования в том числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком осуществляет Подрядчик. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до момента подписания Заказчиком акта приема-передачи завершенного строительством Объекта несет Подрядчик. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

Если привлекаются субподрядчики: 5. В течение срока действия настоящего Договора координировать выполнение субподрядчиками строительных работ и обязанностей по поставке оборудования и материалов. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать соблюдение требований проектной и рабочей документации, технических регламентов, обеспечивать безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования безопасности труда, обеспечивать выполнение на строительной площадке и на Объекте противопожарных мероприятий.

Нести ответственность за качество выполненных Работ и их соответствие требованиям проектной и рабочей документации в том числе за надлежащее выполнение Работ субподрядчиками. Обеспечивать контроль качества выполняемых субподрядчиками строительных работ. Подрядчик вправе не приступать к выполнению Работ до получения авансового платежа первого платежа в соответствии со сметой.

Объект передается на период выполнения Работ до даты подписания последней из Сторон акта по унифицированной форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от В срок, указанный в п. Иметь доступ на Объект в течение срока действия настоящего Договора.

Устранить выявленный брак в Работах своими силами или поручить выполнение ремонтных работ третьим лицам. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком. В период выполнения Работ риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также предназначенных для устройства внутренних систем Объекта строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик.

Если Объект до его приемки Заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала деталей, конструкций или оборудования либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости выполненных работ к моменту гибели повреждения Объекта при условии, если им были выполнены обязанности, предусмотренные ст. Риск случайной гибели Объекта, а также переданного Заказчиком Подрядчику материала деталей, конструкций переходит на Заказчика после сдачи Объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

Участвовать вместе с Заказчиком в приемке этапов Работ и Объекта по завершении Работ. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инженерной организацией своей обязанности, предусмотренной п. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных планом-графиком, разделом 2 и п. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. В случае нарушения Подрядчиком условий п. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной п. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия.

В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, Стороны решают такие разногласия путем переговоров и, в случае если переговоры не принесут результата, путем направления письменных претензий. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.

Если привлекаются субподрядчики: Ru Юридические документы. Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате. Устава, положения, доверенности или паспорта с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в: 1. Комплекс Работ по настоящему Договору состоит из выполнения следующих мероприятий: 1.

Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в смете. Вариант в случае, когда выплачивался аванс: 3. Стоимость Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон. Подрядчик обязуется: 5. Обеспечивать уборку мест выполнения Работ и вывоз образовавшегося мусора. Заказчик обязуется: 6. Заказчик вправе: 6. Инженерная организация обязуется: 8. Инженерная организация вправе: 8. Ответственность Инженерной организации: 8.

Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: По письменному соглашению Сторон. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения: RTF 45,1 кб. Похожие документы. Сайт обновляется еженедельно. Любой документ может быть закачен на персональное устройство и использован в некоммерческих целях. При копировании информации на внешние ресурсы - прямая и индексируемая гиперссылка обязательна.

Все документы на сайте составлены профессиональными юристами.

Статья — о нюансах таких соглашений. Здесь же вы сможете скачать образец договора ГПХ на оказание услуг.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] далее - Объект. Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат , а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода. В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.

Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение [срок] с момента получения уведомления о его готовности. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. Предмет договора 1.

В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. Сроки выполнения работ 2. Стороны установили следующие сроки: - начальный срок выполнения работ [число, месяц, год]; - конечный срок выполнения работ [число, месяц, год].

Права и обязанности сторон 3. Заказчик вправе: 3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. Заказчик обязан: 3. Подрядчик вправе: 3. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц субподрядчиков. Подрядчик обязан: 3. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Стоимость работ и порядок расчетов 4. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Стоимость работ является твердой. Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное]. Гарантии качества 5. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.

Приемка завершенного строительством объекта 6. Ответственность сторон 7. Подрядчик несет ответственность за: - недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования; - недостатки дефекты , обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами; - ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования; - последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками; - нарушение конечного срока выполнения работ; - убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. Разрешение споров 8. Заключительные положения 9. Cкачать сейчас в формате DOC. Советы офисному сотруднику: Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника.

Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться. Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе — вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.

Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику. Договор бытового, арендного, строительного подряда. Скачать Word, doc.

Описание документа. Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить сантехнические работы в обусловленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке, установленном соглашением. Сторонами договора являются заказчик и подрядчик. В качестве заказчика могут выступать любые субъекты гражданского права. В качестве подрядчика могут выступать физические и юридические лица, имеющие для осуществления сантехнических работ специальные разрешительные документы лицензии.

Договор на выполнение сантехнических работ с материалами. Договор № на оказание услуг по техническому обслуживанию. Договор с сантехником. Договор подряда на выполнение сантехнических работ. Трудовой договор с сантехником слесарем образец. Трудовой договор со слесарем-сантехником.  Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Стоимость работ является твердой.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] далее - Объект. Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

Согласно договору подряда одна сторона подрядчик должен выполнить по заданию другой стороны заказчика определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязуется принять результат работы и произвести оплату. Такой договор считается возмездным, консенсуальным и взаимным. Предметом договора выступает результат выполненной работы. Результатом работы может быть создание новой вещи или изменение уже существующей. Существенным условием договора подряда является его срок. В договоре должен быть указан начальный, промежуточный и конечный срок выполнения работ.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.