+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор подряда на выполнение строительных работ с использованием фонда капитального ремонта образец

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту капитальный ремонт лифта замена, пуско-наладочные работы далее — Работы многоквартирного дома далее — Объект , расположенного по адресу: в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. Общая стоимость работ по Договору составляет рублей, в том числе НДС рублей. Стоимость по видам работ составляет:. Указанная в п. Срок выполнения работ составляет дней.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на ремонт квартиры

Общие положения 1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту далее по тексту - Работы многоквартирного дома далее по тексту - Объект , расположенного по адресу [вписать нужное] в соответствии с технической и сметной документацией, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора. По настоящему договору в счет стоимости Работ, в пределах суммы, предусмотренной настоящим договором, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение Работ сумму, равную их стоимости, определенной проектно-сметной документацией и результатами аукциона, состоявшегося [число, месяц, год]. Стоимость работ 2.

Стоимость по видам работ: - [указать вид работ] - [цифрами и прописью] рублей; - [указать вид работ] - [цифрами и прописью] рублей; - [указать вид работ] - [цифрами и прописью] рублей. Стоимость работ по настоящему договору является окончательной и пересмотру не подлежит. Порядок оплаты работ 3. По настоящему договору Подрядчик обязан использовать авансовый платеж для покрытия расходов по производству Работ, представить по первому требованию Заказчика все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Сроки выполнения работ 4. По настоящему договору Работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме, предусмотренном проектной документацией, в соответствии со строительными нормами и правилами. Начало Работ [число, месяц, год], окончание [число, месяц, год]. Фактической датой окончания Работ на Объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта.

Если в процессе выполнения Работ возникает необходимость корректировки сроков окончания Работ, то такие изменения могут производиться по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения, оформленного в установленном порядке. Права и обязанности сторон 5. Заказчик обязан: 5.

До начала Работ оповестить нанимателей и собственников о планируемых Работах и сроках их проведения. По акту передать в работу Подрядчику Объект в течение [значение] дней со дня подписания настоящего договора Сторонами.

Рассмотреть и согласовать в течение [значение] дней представленный Подрядчиком календарный график строительно-монтажных работ. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства Работ. Создать рабочую приемочную комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию Объекта после капитального ремонта.

Принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых органами Государственного надзора, ведомственными инспекциями, представлять для этого необходимые документы. Принять и рассмотреть акты выполненных работ и справку стоимости работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего договора. При обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполнения Работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать предписания о приостановке Работ и исправлении обнаруженных дефектов, предъявлять виновной стороне предусмотренные настоящим договором санкции.

Организовать приемку и ввод в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта. Заказчик имеет право: 5. Контролировать целевое использование Подрядчиком финансовых средств в ходе реализации настоящего договора.

Рассматривать ход выполнения работ и необходимость мероприятий по восполнению допущенного отставания от графика производства работ и устранения дефектов.

Проводить контрольные обмеры Работ. Вести ежедневный контроль за ходом и качеством Работ. Производить освидетельствование скрытых Работ и промежуточную приемку ответственных конструкций.

Принимать решения о временном прекращении ремонта. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качеством работ и используемых материалов и соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим их качество.

Принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых органами Государственного надзора, ведомственными инспекциями и представлять необходимые для этого документы. Подрядчик обязан: 5. До подписания настоящего договора заключить договор страхования ответственности на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома в установленном законодательством порядке.

Вести общий журнал производства Работ установленного образца в соответствии с Порядком ведения общего и или специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД , утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от Вести исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД , утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от В течение [значение] дней после подписания настоящего договора назначить ответственного исполнителя, имеющего право производить Работы на Объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство Работ.

Обеспечить приобретение и поставку материалов, конструкций, приборов и технологий с учетом Федерального реестра добросовестных поставщиков. Обеспечить качественное выполнение Работ в объемах и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями. Обеспечить разгрузку, приемку по акту, складирование и хранение материалов, организовать необходимые испытания и контроль качества принимаемых материалов.

Обеспечить сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, нести имущественную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора, выполнение предусмотренных проектом мероприятий по рекультивации земель.

Принимать участие в работе комиссии по проверке стоимости и объемов выполненных Работ. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении Работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе выполнения Работ.

Сдать Объект в эксплуатацию в установленные настоящим договором сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства Работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных Работ, исполнительные чертежи, акты приемки Работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. Выполнение работ 6. По настоящему договору полномочным представителем Заказчика является [должность, Ф.

Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 6. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов технических паспортов, сертификатов и других документов.

Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

С целью выполнения функций, указанных в п. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

По настоящему договору Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в настоящий договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего договора. По настоящему договору полномочным представителем Подрядчика является: [должность, Ф. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

Все действия во исполнение настоящего договора осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства Работ. Представитель и, при необходимости, другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с Работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и или записываются в журнал производства работ. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП По настоящему договору Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида Работ.

Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства Работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить Работы и немедленно уведомить об этом Заказчика. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

Сдача и приемка объекта в эксплуатацию 7. По настоящему договору приемка результатов завершенных Работ осуществляется в соответствии с ВСН Р - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий", технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении Работ по настоящему договору и готовности Объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт о выполненных Работах и справку стоимости Работ. Заказчик в течение [значение] дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей приемочной комиссией Объекта в эксплуатацию.

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам Работ на Объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных Работ по капитальному ремонту Объекта по всем видам Работ.

При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной Работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех Работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с п. С момента приемки Объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность Объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Гарантии качества по сданным работам 8. По настоящему договору гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками. Гарантийный срок составляет [вписать нужное] со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному производителем. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее [значение] дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и или убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на [значение] дней. При отказе Подрядчика от составления и или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по плате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Ответственность сторон. Форс-мажор 9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке.

Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему договору. Указанные штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

Договор строительного подряда для работы по капитальному ремонту

По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту помещений, общей площадью кв.

Москва, ул. Алымова, д. Подрядчик по заданию Заказчика приобретает необходимые строительные, отделочные материалы для проведения ремонтных работ. Подрядчик, в подтверждение расходования денежных средств на приобретение строительных и отделочных материалов, предоставляет Заказчику необходимую отчетную документацию чеки, квитанции, товарные накладные и т. Подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные в п. Подрядчик несет ответственность за обеспечение работ материалами и оборудованием, а также за сохранность предоставляемых Заказчиком материалов или иного имущества Заказчика.

Подрядчик обязуется согласовывать предварительно с Заказчиком материалы и оборудование, которые Подрядчик предполагает использовать для выполнения работ по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за сохранность не подлежащих демонтажу и ремонту систем и конструкций Объекта.

Подрядчик обязан передать вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации объекта или иного его использования. Подрядчик имеет право выполнить и сдать работы досрочно.

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов. Заказчик предоставляет помещение для хранения строительных материалов, инструмента и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ и несет материальную ответственность за его сохранность.

Заказчик оставляет за собой право давать распоряжения по ходу выполнения работ и вносить необходимые изменения, которые он сочтет необходимыми для успешного и экономичного завершения работ. Все замечания и распоряжения Заказчика, влекущие за собой изменения цены и сроков выполнения работ, оформляются Дополнительным Соглашением к настоящему Договору. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 5 рабочих дней с момента получения авансовых денежных средств от Заказчика.

Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет 30 рабочих дней с момента начала выполнения работ, предусмотренного п. Как составить акт выполненных работ по ремонту помещения, читайте тут. Денежная сумма за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение 15 дней после подписания Акта сдачи-приемки работ на этот этап далее — Промежуточные акты сдачи-приемки работ. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ и от подписания Акта выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормального использования объекта ремонта и не могут быть в дальнейшем устранены доступными средствами.

В случае отказа Заказчиком от подписания Акта выполненных работ при наличии замечаний к качеству выполненных работ об этом делается отметка в Акте и назначается разумный срок для устранения Подрядчиком недостатков. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ переходит на Заказчика с момента подписания Акта выполненных работ. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ со стороны Заказчика Подрядчик подписывает Акт выполненных работ в одностороннем порядке и в этом случае работы считаются выполненными и претензии по качеству выполненных работ не принимаются.

Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации показателей, соответствие его обязательным для сторон строительным нормам и правилам и возможность эксплуатации объекта в течение одного года. Подрядчик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие неправильной его эксплуатации Заказчиком, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком, или привлеченными им третьими лицами.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для нормального использования Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в течение 7 календарных дней. Оплата неустойки не освобождает Стороны от ответственности по настоящему Договору.

Стороны освобождаются от ответственности в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают внешние и чрезвычайные события, не существовавшие во время подписания Договора и возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью таких мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.

Непреодолимой силой признают стихийные бедствия и следующие события: война и военные действия, эпидемии, пожар, издание органом государственной власти или управления акта, в результате которого исполнение обязательства становиться невозможным или экономически нецелесообразным, а также другие события и обстоятельства, которые компетентные органы признают и объявят случаями непреодолимой силы. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в дневный срок письменно заказным письмом, телеграммой уведомить об этом другую сторону, с указанием и подтверждением конкретных причин, по которым выполнение обязательств представляется невозможным.

Наступление обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлевает срок исполнения на период, соответствующий сроку действия этих обстоятельств и разумному сроку для устранения этих последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлятся свыше 3 месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора.

В том случае, если стороны не придут к согласию, сторона, которая не затронута форс-мажорными обстоятельствами, вправе расторгнуть Договор без обращения в арбитражный суд, на основании письменного уведомления об этом заказным письмом, телеграммой другой стороны.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, предварительно разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судах г.

В случае несоблюдения графика выплат Заказчиком, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор или продлить окончательный срок выполнения работ.

Подрядчик гарантирует надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в соответствии с действующими правилами, нормами и условиями настоящего Договора.

Срок гарантийной эксплуатации составляет 6 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ обеими сторонами. Если до истечения гарантийного срока выявляются недостатки, Заказчик информирует об этом Подрядчика и утверждает срок для устранения недостатков.

Факт устранения недостатков подтверждается в ходе специальной приемки представителем Заказчика. Лавочкина, д.

Фонд капитального ремонта Тульской области: Учредитель - правительство Тульской области. () [email protected]||[email protected] г. Тула, улица Советская, дом Версия для слабовидящих. О Фонде.  Образцы договоров. 1. Договор на выполнение работ по капремонту МКД (с предоставлением кредита). Скачать. 2. Договор на выполнение работ по капремонту МКД (с предоставлением рассрочки). Скачать. 3. Договор на выполнение работ по капремонту МКД (со спец счета). Скачать. 4. Договор на выполнение работ по капремонту МКД (со спец счета по замене лифтового оборудования). Скачать. Полезные ссылки.

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту

Предмет договора 1. Стоимость работ по договору 2. Источник финансирования: средства фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета Республики Татарстан и или местного бюджета в порядке, установленном законодательством.

Сроки выполнения работ 3. Сроком начала работ является дата подписания настоящего договора. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения, оформленного в установленном законодательством порядке. Права и обязанности Подрядчика При выполнении настоящего договора, Подрядчик обязан: 4.

Принять от Управляющей организации по акту приема-передачи многоквартирный дом. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

До начала производства работ согласовать образцы строительных материалов для улучшенной отделки, утеплителей всех видов, изделий для заполнения оконных и дверных проемов, кровельных материалов, сантехники. Представить Заказчику для согласования от производителей или поставщиков материалов, оборудования и инвентаря сертификаты. В течение 10 дней после подписания настоящего договора назначить своего ответственного исполнителя, имеющего право производить работы на объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ; 4.

Обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных работ в объемах и в сроки, предусмотренные календарным графиком производства работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями; 4.

Обеспечить разгрузку, приемку по акту, складирование и хранение материалов, организовать необходимые испытания и контроль качества принимаемых материалов; 4. Обеспечить сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора, выполнение предусмотренных проектной документацией мероприятий по рекультивации земель; 4.

Принять участие в работе комиссии по проверке стоимости и объемов выполненных работ; 4. Нести ответственность за ввод многоквартирных домов в эксплуатацию в соответствии с СНиП, утвержденной проектной документацией и требованиями законодательства; 4. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения многоквартирного дома со стороны третьих лиц.

За свой счет и своими силами возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору; 4. Возмещать Управляющей организации стоимость электрической энергии, холодной воды, использованных при производстве работ. С момента начала работ до их завершения вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход производства работ, а также зарегистрированных в ИГСН РТ журналов авторского надзора, специальных журналов.

Обеспечить сохранность этих журналов. За 2 дня до начала приемки работ письменно известить Заказчика о готовности скрытых работ и ответственных конструкций. Готовность подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых предшествующих работ, ответственных конструкций.

Содержать строительную площадку в надлежащем санитарном состоянии. Организовать уборку строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров. Обеспечивать вывоз строительного мусора с площадки в течение всего периода строительства. Соблюдать требования пожарной безопасности при строительстве объекта. Извещать Заказчика об устранении замечаний не позднее 3 дней до истечения сроков, указанных в предписаниях.

Предоставлять Заказчику еженедельный отчет в первый рабочий день недели в электронном виде о ходе выполнения видов работ в физических объемах объем по проекту, выполнение на начало отчетной даты, задание на отчетный период, фактическое выполнение, в том числе за отчетный период и ежедневно о количестве рабочих на Объекте.

Подрядчик несет ответственность за достоверность предъявленных к оплате выполненных объемов работ, примененных расценок, размеров лимитированных затрат, стоимости материалов. Подписанная ранее форма КС-2 в таком случае аннулируется. Завершить все работы, предусмотренные настоящим договором, и ввести Объект в эксплуатацию в сроки, указанные в настоящем договоре. Перед предъявлением приёмочной комиссии передать один комплект исполнительной документации эксплуатирующей организации, а Заказчику — всю документацию, необходимую для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

В течение 30 тридцати календарных дней с момента сдачи объекта в эксплуатацию, передать Заказчику, исполнительную и разрешительную документацию по составным частям Объекта, согласно перечню исполнительной документации, необходимую и достаточную для дальнейшей эксплуатации Объекта 4. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемочной комиссии за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, строительные материалы, конструкции, временные здания и сооружениями другое имущество.

Осуществлять охрану Объекта и нести расходы по его содержанию, в том числе коммунальные, до момента сдачи объекта в эксплуатацию. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. Использовать средства, профинансированные по настоящему договору, строго по целевому назначению. При перемене Подрядчика в случаях, предусмотренных настоящим договором, передать Объект новому Подрядчику при участии Заказчика с уточнением остатков объемов выполненных работ по настоящему договору, всех понесенных затрат, выплаченных и неотработанных средств, по акту приема-передачи.

Проектная документация передается новому Подрядчику при приеме-передаче Объекта. При исполнении настоящего договора Подрядчик вправе: 4.

Права и обязанности Заказчика В целях выполнения настоящего договора, Заказчик имеет право: 5. Получать беспрепятственный доступ на строительную площадку, ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ на Объекте. Осуществлять контроль за качеством применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, проверять соответствие используемых Подрядчиком материалов, оборудования, строительных конструкций условиям настоящего договора, проектной документации, требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, Градостроительного кодекса РФ и иными нормативными документами в строительстве.

В случае обнаружения недостатков предъявлять обоснованное требование Подрядчику об их устранении. Градостроительного кодекса РФ и иными нормативными документами в строительстве, проектной документации. В журнале производства работ делать запись обо всех случаях обнаружения нарушений с указанием срока их устранения. При отказе Подрядчика признать факт ненадлежащего и некачественного выполнения работы, создать комиссию с участием представителя Подрядчика, при необходимости с участием независимой экспертной организации, для фиксирования некачественно выполненных Подрядчиком работ.

Размер оплаты за последующие выполненные объемы работ будет уменьшен на стоимость исправленных некачественно выполненных работ и оплаты работы независимой экспертной организации. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных средств. Делегировать полномочия на осуществление строительного контроля третьему лицу. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в соответствии с п.

Подписанный инженером-куратором акт выполненных работ по форме КС-2 считается принятым после проверки сметным отделом Заказчика и подписания справки по форме КС-3, в которой отражены эти затраты. Организовать и осуществлять приемку Объекта приемочной комиссией с участием представителей уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

Производить оплату Подрядчику в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 6 настоящего договора. Порядок платежей и расчетов 6. Финансирование работ по настоящему договору производится по мере поступления средств собственников помещений на счет Заказчика, а также средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета Республики Татарстан и или местного бюджета в случаях, предусмотренных законодательством.

Объем выполненных работ принимается к оплате и включается в отчетность в пределах предусмотренной договором стоимости выполняемых работ на Объекте, указанной в п. Форс-мажор 7. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы форс-мажор , то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнения, забастовок, предписаний, приказов, обстоятельств, аналогичных предусмотренных ст.

При наступлении обстоятельств, указанных п. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору. Если наступившие обстоятельства, перечисленные п. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан.

Гарантии 8. Подрядчик гарантирует достижение Объектом капитального ремонта указанных в технической документации показателей и возможностей эксплуатации в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока. Гарантия не распространяется на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц, а также иных форс-мажорных обстоятельств. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок на эти виды работ в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и ненадлежащего качества результата работы. Ни одна из сторон не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения принятых обязательств за исключением случаев, предусмотренных в настоящем договоре.

Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив за 10 десять календарных дней об этом Подрядчика, в случае существенного нарушения условий настоящего договора, а именно: - систематическое нарушение Подрядчиком своих договорных обязательств 3-и и более фактов ; - ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в ущерб Заказчику; - неисполнение обязательств по передаче Объекта в течение более чем двух месяцев, от срока, предусмотренного в п.

В случае расторжения настоящего договора Подрядчик обязан в 2-х недельный срок вернуть перечисленные средства за невыполненные работы на расчетный счет Заказчика, в течение одного месяца передать Объект новому Подрядчику. После получения от Заказчика извещения о расторжении настоящего договора, подрядчик обязан остановить все работы по договору. Акты выполненных работ, подписанные после получения Подрядчиком извещения о расторжении настоящего договора, оплате не подлежат.

Ответственность Сторон В случае установления в ходе проведения контрольных обмеров несоответствий предъявленных Заказчику актов выполненных работ с фактически освоенными средствами выполненными работами, примененными расценками и т.

Подрядчик обязан документально устранить предъявленные замечания в течение 10 дней с момента их предъявления. При этом, денежные средства, полученные Подрядчиком, в размере выявленного завышения объема работ, подлежат возврату Заказчику в течение 10 десяти календарных дней с момента выставления письменного требования. Уплата пеней за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

В случае предъявления претензии Заказчиком Подрядчику за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, дальнейшее финансирование объекта приостанавливается до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий или добровольного перечисления суммы, принятой на основании претензии, Подрядчиком Заказчику.

В случае, не предоставления отчетов за отчетный период, дальнейшее финансирование приостанавливается и возобновляется после их предоставления.

Вред, причиненный третьим лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора, компенсируется Подрядчиком. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам вследствие строительных недоделок, отступления от проектных решений, применений материалов и оборудования, несоответствующих ГОСТу, компенсируется Подрядчиком и или страховой компанией Подрядчика.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта капитального ремонта, составляющего предмет договора подряда, до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда третьим лицам в результате выполнения строительно-монтажных работ и иных обязательств по настоящему контракту. Особые условия Изменения в настоящий договор могут вноситься только в соответствии с действующим законодательством.

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде соглашения об изменении и дополнении настоящего договора, заключенного в соответствии с законодательством РФ.

Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса, почтового адреса, факса, электронной почты и иных реквизитов не позднее 3-х дней с даты их изменения. Настоящий договор составлен в трёх идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Договор подряда на капитальный ремонт

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме.

Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют месяцев с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

Обязанности Заказчика: 3. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.

Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами. В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы. Возможность отключения электроснабжения. Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору. Обязанности Подрядчика: 3. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее дней с момента получения авансового платежа Заказчика.

Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил СНиП , правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г. По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники.

Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.

Авансовый платеж входит в общую стоимость работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.

Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.

Подрядчик гарантирует: Высокое качество всех производимых им на Объекте работ. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается на года с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

Наступление обстоятельств по п. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении дней подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия — в арбитражном суде г. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными.

Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели.

Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ.

Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Предмет Договора 1. Порядок расчета за выполненные Работы: безналичный расчет, оплата производится на основании актов выполненных работ форма КС-2 и справки стоимости работ форма КС Цена Договора остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения Контракта.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора 2. Требования к выполняемым Работам 3. Требования к качеству выполненных Работ: - в соответствии с техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству строительства; - использование систем управления качеством строительства; - пожарная безопасность при проведении Работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ 4.

Приемка выполненных Работ осуществляется комиссией, назначенной Заказчиком, в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре по объему и качеству. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения проекта акта о приемке выполненных работ и прочих отчетных документов направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ.

Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты. Права и обязанности сторон 5. Заказчик вправе: привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. Ответственность сторон 6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору. Обстоятельства непреодолимой силы 7. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения обязательств или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами возникшими помимо воли и желания сторон и, которые, стороны не могли предвидеть или предотвратить, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, разрушительные землетрясения, наводнения, пожары и иные стихийные бедствия.

Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна своевременно дать извещение другой стороне о возникшем препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 трех последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком по соглашению сторон.

Срок действия Договора 8. Настоящий Договор, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех принятых на себя обязательств. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. Арбитражный суд 9. Стороны обязуются решать все спорные вопросы посредством переговоров. Заключительные условия Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

В случае если какая-либо из сторон не сообщит другой стороне такую информацию и другая сторона в силу этого не выполнит свое обязательство, стороне не могут быть предъявлены требования о выплате пени, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды. Все исправления по тексту настоящего Договора, в том числе исправления текста, сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон и печатями в каждом отдельном случае.

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты.

Договор подряда на ремонт

Общие положения 1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту далее по тексту - Работы многоквартирного дома далее по тексту - Объект , расположенного по адресу [вписать нужное] в соответствии с технической и сметной документацией, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора. По настоящему договору в счет стоимости Работ, в пределах суммы, предусмотренной настоящим договором, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение Работ сумму, равную их стоимости, определенной проектно-сметной документацией и результатами аукциона, состоявшегося [число, месяц, год]. Стоимость работ 2. Стоимость по видам работ: - [указать вид работ] - [цифрами и прописью] рублей; - [указать вид работ] - [цифрами и прописью] рублей; - [указать вид работ] - [цифрами и прописью] рублей. Стоимость работ по настоящему договору является окончательной и пересмотру не подлежит.

Фонд капитального ремонта Тульской области: Учредитель - правительство Тульской области. () [email protected]||[email protected] г. Тула, улица Советская, дом Версия для слабовидящих. О Фонде.  Образцы договоров. 1. Договор на выполнение работ по капремонту МКД (с предоставлением кредита). Скачать. 2. Договор на выполнение работ по капремонту МКД (с предоставлением рассрочки). Скачать. 3. Договор на выполнение работ по капремонту МКД (со спец счета). Скачать. 4. Договор на выполнение работ по капремонту МКД (со спец счета по замене лифтового оборудования). Скачать. Полезные ссылки.

Договор подряда №_на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (образец)

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Образец договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, заключаемый между юридическими лицами. Скачать бланк в формате docx: dogovor-podryada-na-vypolnenie-rabot-po-kapitalnomu-remontu-mnogokvartirnyh-domov. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту капитальный ремонт лифта замена, пуско-наладочные работы далее — Работы многоквартирного дома далее — Объект , расположенного по адресу: в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. Общая стоимость работ по Договору составляет рублей, в том числе НДС рублей.

Предмет договора 1. Стоимость работ по договору 2. Источник финансирования: средства фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета Республики Татарстан и или местного бюджета в порядке, установленном законодательством. Сроки выполнения работ 3. Сроком начала работ является дата подписания настоящего договора. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения, оформленного в установленном законодательством порядке.

Предмет Договора 1. Порядок расчета за выполненные Работы: безналичный расчет, оплата производится на основании актов выполненных работ форма КС-2 и справки стоимости работ форма КС

По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту помещений, общей площадью кв. Москва, ул. Алымова, д. Подрядчик по заданию Заказчика приобретает необходимые строительные, отделочные материалы для проведения ремонтных работ. Подрядчик, в подтверждение расходования денежных средств на приобретение строительных и отделочных материалов, предоставляет Заказчику необходимую отчетную документацию чеки, квитанции, товарные накладные и т. Подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные в п. Подрядчик несет ответственность за обеспечение работ материалами и оборудованием, а также за сохранность предоставляемых Заказчиком материалов или иного имущества Заказчика.

Представленный текст является образцом договора подряда на капитальный ремонт. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда. Любое здание по истечению определенного времени эксплуатации для поддержания бытовых и санитарных условия помещения нуждается в капитальном ремонте.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.